В _________________________
ИСТЕЦ:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
ОТВЕТЧИК:
_________________________
_________________________
_________________________
Цена иска: _________________________ руб.
Госпошлина: _________________________ руб.
Исковое заявление о взыскании предварительной оплаты и убытков по договору подряда
_________________________ между _________________________ (далее - Истец, Заказчик) и _________________________ (далее - Ответчик, Подрядчик) был заключен договор подряда N _________________________, согласно которому Ответчик обязался выполнить работы по _________________________ в сроки, установленные договором, а Истец обязался принять и оплатить результат работ.
Согласно п. _________________________ договора Подрядчик обязался приступить к работам в срок - _________________________, срок окончания работ - _________________________. Стоимость работ по договору составляет _________________________ (п. _________________________ договора).
В соответствии с условиями договора Истец _________________________.
Также на основании п. _________________________ договора Истцом внесена предварительная оплата работ в размере _________________________ руб., что подтверждается платежным поручением № _________________________ от _________________________.
В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (ст. 708 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Все предусмотренные договором подряда № _________________________ от _________________________ обязательства, которые должны быть исполнены Истцом до начала работ, были им исполнены. Ответчик должен был приступить к работам не позднее _________________________.
Однако на указанную дату Ответчик к выполнению работ не приступил. Предусмотренный договором начальный срок работ сторонами не изменялся.
Пунктом _________________________ договора предусмотрен обязательный претензионный порядок урегулирования споров. _________________________ в адрес Ответчика направлена претензия с требованием _________________________. Факт направления претензии подтверждается _________________________.
Однако Ответчик оставил претензию без удовлетворения и ответа.
_________________________ Истец направил Ответчику уведомление об отказе от договора подряда № _________________________ от _________________________ по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 715 ГК РФ, так как Ответчик своевременно не приступил к выполнению работ. В письме-уведомлении Истец также потребовал от Ответчика вернуть предварительную оплату.
В силу пунктов 1 и 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Как установлено статьей 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Ответчик был уведомлен об отказе Истца от договора _________________________, о чем свидетельствует _________________________.
Таким образом, с _________________________ договор подряда № _________________________ от _________________________ расторгнут.
Сумма предварительной оплаты Истцу до настоящего времени не возвращена.
В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ (ст. 1102 ГК РФ).
Поскольку договор подряда расторгнут, денежные средства, полученные Ответчиком в качестве предварительной оплаты, являются для него неосновательным обогащением и подлежат взысканию.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 165.1, 309, 310, 450.1, 453, 715, ст. 1102, ст. 1107 ГК РФ, ст.ст. 27, 28, 106, 110, 125 и 126 АПК РФ,
прошу:
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму предварительной оплаты в размере _________________________ руб.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины в размере _________________________ руб.
Приложение:
1. Документ, подтверждающий направление копии заявления ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора подряда.
4. Копия уведомления об отказе от договора.
5. Копия платежного поручения.
6. Копия претензии.
7. Расчет задолженности.
8. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
9. Копия _________________________.
10. Копия _________________________.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________